ДОКУМЕНТЫ

ДОГОВОР ПОДРЯДА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО НАНЕСЕНИЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ №

  г. Москва                                                                                                                                                    Дата

Настоящий договор, а также информация, изложенная на сайте https://dksprint.ru/, содержит существенные условия выполнения работ Индивидуальным предпринимателем Кальницким Дмитрием Сергеевичем, но не является публичной офертой, адресованной неопределенному кругу лиц, в соответствии со статьей 437 ГК РФ. Условия выполнения работ в каждом случае определяются строго в индивидуальном порядке. 

Индивидуальный предприниматель Кальницкий Дмитрий Сергеевич (ОГРНИП 324632700003139, ИНН 631112354358), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и 

Юридическое или физическое лицо, согласившееся заключить договор на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре, совершающее конклюдентные действия по реализации договора, в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор на выполнение работ по нанесению изображения (далее – Договор) о нижеследующем:

            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно заказам Заказчика, Подрядчик обязуется выполнить работы (далее – Работы) по нанесению изображения на изделия (текстильные, керамические, пластиковые, металлические и иные), (далее – Изделия), и передать результаты работ Заказчику на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ. Нанесенное изображение на Изделие является результатом Работ Подрядчика (далее – Продукция).

1.2. Конкретный объем Работ согласовывается и оформляется Сторонами в виде Заказ-наряда (далее Заказ-наряд), являющегося неотъемлемой частью Договора. В Заказ-наряде Стороны согласовывают:

- номенклатуру и количество Изделий, на которые необходимо нанести изображение;

- какая из Сторон предоставляет Изделия для Работ и характеристики Изделий;

- какая из Сторон Договора предоставляет макет, а также порядок и сроки его согласования;

- способы выполнения Работ;

- сроки выполнения Работ;

- стоимость и порядок оплаты;

- порядок передачи Продукции Заказчику (упаковка, доставка);

- иные дополнительные условия выполнения запроса Заказчика, согласованные Сторонами.

1.3. В случае наличия противоречий между условиями Договора и согласованным Сторонами Заказ-нарядом, приоритетом пользуется Заказ-наряд.

1.4. Стороны вправе согласовать условия выполнения конкретного объема Работ в счете на оплату, выставляемого Подрядчиком (далее Счет на оплату). В данном случае Заказ-наряд, предусмотренный в пункте 1.2. Договора, Сторонами не оформляется. Конклюдентные действия Заказчика по оплате Счета на оплату признаются согласием с его стороны с условиями выполнения данного конкретного объема Работ Подрядчиком на условиях настоящего Договора и сайта https://dksprint.ru/.  

1.5. Выполнение Работ осуществляется силами Подрядчика, его инструментами, механизмами и материалами, если иное не согласовано Сторонами в Заказ-наряде.

            2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик предоставляет Подрядчику запрос на проведение Работ, который должен содержать предварительный макет (желаемое изображение), а также другие желаемые Заказчику характеристики и условия выполнения Работ. Запрос предоставляется посредством устного общения Сторон (по телефону, WhatsApp, Телеграм и другим средствам связи), а также передачи информации на сайт или на электронную почту Подрядчика, указанные в реквизитах Сторон.  

2.2. Подрядчик, изучив запрос Заказчика, готовит проект Заказ-наряда, с указанием условий, на которых готов выполнить Работы, и предоставляет Заказчику проект Заказ-наряда в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения запроса. Стороны могут согласовать условия выполнения конкретного объема Работ в порядке, установленного в пункте 1.4. Договора, путем выставления Подрядчиком Счета на оплату.

2.3. При согласии с условиями проекта Заказ-наряда, Заказчик подписывает его и предоставляет подписанный экземпляр Подрядчику. Заказ-наряд или любой документ в рамках настоящего Договора считается согласованным Сторонами при соблюдении порядка, установленного настоящим пунктом. Согласование Заказ-наряда (иного документа), может производиться путем:

2.3.1. подписания Заказ-наряда (иного документа) Сторонами;

2.3.2. обмена подписанного Сторонами Заказ-наряда (иного документа) по электронной почте;

2.3.3. согласования документа посредством мессенджеров WhatsApp, Телеграм, но с обязательным подтверждением в течение текущего дня, в соответствии с пунктами 2.3.1. или 2.3.2. Договора.

2.3.4. выставления Счета на оплату в порядке, установленном в пункте 1.4. настоящего Договора.

2.4. Заказчик производит оплату, в порядке, согласованном Сторонами в Заказ-наряде, или в Счете на оплату, в соответствии с положениями Главы 3 Договора. Подрядчик приступает к выполнению Работ после выполнения Заказчиком настоящего пункта.

2.5. При предоставлении Заказчиком предварительного макета, указанного в пункте 2.1., ненадлежащего качества, Подрядчик производит его корректировку и окончательное согласование с Заказчиком. Заказчик вправе поручить Подрядчику самостоятельно подготовить макет. В этом случае Заказчик обязан указать в запросе требования к макету. Окончательный вариант макета согласовывается Сторонами в порядке, установленном в пунктах 2.3.1 - 2.3.3. Договора и данный день является начальной датой выполнения Работ.

2.6. В Заказ-наряде Стороны могут согласовать срок предоставления Заказчику пробного экземпляра изделия, с выполненной работой.

2.7. Подрядчик выполняет Работы, на условиях и в срок, оговоренных Сторонами в Заказ-наряде, после согласования окончательного варианта макета, указанного в пункте 2.5. Договора. При наличии обстоятельств, препятствующих выполнению вовремя Заказ-Наряда, Стороны согласовывают новый срок исполнения Заказ-Наряда в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента информирования Подрядчиком Заказчика о наличии препятствий для своевременного выполнения Заказ-Наряда. При невозможности выполнения Заказ-Наряда в течение 1 (Одной) недели, начиная с даты, согласованной Сторонами в Заказ-наряде, Стороны принимают решение об аннулировании Заказ-Наряда и возврате предоплаты, предусмотренной в пункте 2.4. Договора, Заказчику.  

2.8. Приемка-передача Продукции по количеству и по качеству, а также доставка готовых изделий Заказчику осуществляется Сторонами в соответствии с согласованными в Заказ-наряде (Счете на оплату) условиями. При передаче Заказчику Продукции Стороны подписывают товарную накладную (ТОРГ-12) или Товарно-транспортную накладную (ТТН) при необходимости доставки Продукции Заказчику, посредством привлечения транспортной компании для этой цели.

            3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость Работ в каждом случае Сторонами определяется на основании Прайс-листа Подрядчика, размещенного на сайте Подрядчика и актуального на дату получения запроса от Заказчика, а также стоимости дополнительных работ, согласованных Сторонами в Заказ-Наряде или в Счете на оплату (расходы на изготовление или корректировку макета, упаковку Продукции, ее доставку и т.д.). Подрядчик вправе в любое время изменять расценки на выполнение Работ, указанные в Прайс-листе и размещенные на сайте, за исключением расценок, уже согласованных Сторонами в соответствующем Заказ-Наряде (Счете на оплату).

3.2. Установленная в Заказ-Наряде или в Счете на оплату окончательная стоимость Работ, включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость материалов для выполнения Работ. Стоимость, предусмотренная настоящим пунктом, является твердой и изменению не подлежит.

3.3. Оплата за Работу осуществляется в форме, допустимой действующим законодательством РФ. При безналичной оплате по платежным реквизитам оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика. Подрядчик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Работ копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

3.4. Оплата Работ Подрядчика осуществляется в соответствии с пунктом 2.4. Договора, в рублях, без НДС, так как Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, предусмотренную Главой 26.2. Налогового кодекса РФ.

            4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права Заказчика:

4.1.1. Заказчик вправе проверять ход и качество Работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.1.2. Заказчик вправе предоставить Изделия для выполнения Работ, что отражается в Заказ-Наряде (Счете на оплату).

4.1.3. Заказчик вправе определить способ выполнения Работ на этапе согласования Заказ-Наряда.

4.1.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику письменное извещение о намерении отказаться от исполнения Договора, при этом Подрядчик удерживает стоимость уже выполненных до момента получения извещения Работ. Возмещение Заказчиком убытков Подрядчику осуществляется в порядке, установленном статьей 717 Гражданского Кодекса РФ.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику запрос на выполнение Работ, согласовать Заказ-Наряд и окончательную версию макета для выполнения Работ, в порядке, установленном настоящим Договором.

4.2.2. При обнаружении отступлений от договора Подрядчиком, ухудшающих результаты Работы, или выявлении иных недостатков в Работе немедленно уведомить об этом Подрядчика.

4.2.3. Заказчик обязуется оплатить Работы, в соответствии Главой 3 Договора.

4.2.4. Заказчик обязуется в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения от Подрядчика извещения об окончании Работы, осмотреть и принять Продукцию.

4.2.5. В случае предъявления любого рода претензий, требований третьих лиц, в том числе государственных органов, правообладателей, в связи с нарушением Заказчиком условий настоящего Договора, Заказчик обязуется принять участие в разрешении возникших споров и компенсировать Подрядчику все расходы, понесенные Подрядчиком в связи с предъявлением таких претензий или требований.

4.3. Права Подрядчика:

4.3.1. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору в течение 1 (Одного) месяца. Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком уведомления о расторжении договора по инициативе Подрядчика. При этом Заказчиком подлежит оплата (удержание с Заказчика) полной стоимости Работ, выполненных до даты получения уведомления.

4.3.2. Подрядчик имеет право досрочно выполнить Работы.

4.3.3. Подрядчик имеет право при неисполнении Заказчиком п. 4.2.3. настоящего Договора удерживать готовую Продукцию до момента выполнения Заказчиком своих обязательств.

4.3.4. Подрядчик вправе реализовать Продукцию в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 720 Гражданского Кодекса РФ, если Заказчик уклоняется от приемки Продукции более 2 (Двух) месяцев с даты извещения, предусмотренной пунктом 6.1. Договора.

4.4. Обязанности Подрядчика:

4.4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работу, в соответствии с условиями, определенными Сторонами в Договоре и в соответствующем Заказ-Наряде. 

            5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность Заказчика.

5.1.1. Заказчик несет ответственность за качество Изделий, предоставляемых для проведения Работ. В случае предоставления Заказчиком некачественных Изделий, о чем Подрядчик проинформировал Заказчика, претензии Подрядчику предъявляться не будут, а Работы Подрядчика будут полностью оплачены, согласно Договору и Заказ-Наряду.

5.1.2. Заказчик несет ответственность за окончательное утверждение макета. Подрядчиком не принимаются во внимание орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки, которые могут присутствовать на макете, так как данные объекты могут являться специальным дизайнерским решением Заказчика. Претензии к макету, после его окончательного согласования Сторонами, не принимаются.

5.1.3. Заказчик гарантирует наличие у себя авторского права на предоставленные на макете графические объекты и информацию либо разрешение автора на использование изображения в целях в соответствии с настоящим Договором, либо иных надлежащим образом оформленных прав, позволяющих законно использовать их для выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором. Заказчик подтверждает, что Подрядчик не знал, не мог и не должен был знать, что Заказчик нарушает исключительные права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации товаров и услуг.

5.1.4. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи Подрядчику всех необходимых материалов для выполнения Работ (запрос, согласование заказ-наряда и окончательной версии макета), а также Изделий, если это согласовано Заказ-Нарядом, либо нарушением Заказчиком сроков оплаты по Договору, в таких случаях сроки выполнения и сдачи Работы Подрядчиком сдвигаются на соответствующее количество дней.

 

5.2. Ответственность Подрядчика.

5.2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы с надлежащим качеством. В случае если Работа выполнена с ненадлежащим качеством, Подрядчик обязуется изготовить заказ за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, за исключением случая предоставления Заказчиком некачественных Изделий, указанных в пункте 5.1.1. Договора. При этом Заказчик возвращает Подрядчику бракованную продукцию в полном объеме.

5.2.2. В случае нарушения окончательного срока выполнения Работы, указанному в Заказ-Наряде, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от суммы, уже оплаченной Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 5 % от общей стоимости Заказа, предусмотренной Заказ-Нарядом (Счетом на оплату). 

            6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ, ЕЕ ДОСТАВКА.

6.1. Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании Работ в порядке, установленном в пунктах 2.3.1.-2.3.3. Договора.

6.2. Приемка-передача Продукции по количеству и по качеству производится в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в Заказ-Наряде в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика извещения об окончании Работ. Проверка качества Продукции осуществляется Заказчиком путем ее внешнего осмотра. Подписанием документов, установленных в пункте 2.8. Договора, Заказчик подтверждает, что получил от Подрядчика Продукцию с качественно выполненной Подрядчиком Работой, номенклатурой и в количестве, согласованной Сторонами в соответствующем Заказ-Наряде. Риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит к Заказчику с момента подписания документов, предусмотренных в пункте 2.8. Договора. Если Заказчик принял работу без проверки, предусмотренной настоящим пунктом, он не может впоследствии ссылаться на недостатки Работ и качество Продукции. Начиная с шестого рабочего дня, с момента получения от Подрядчика извещения об окончании Работ, непринятая согласно настоящему пункту Продукция Заказчиком, переводится на платное ответственное хранение, согласно тарифам Подрядчика.

6.3. В случае согласования в Заказ-Наряде доставки Продукции Заказчику посредством транспортной компании или курьера, риск случайной гибели Продукции переходит от Подрядчика Заказчику в момент передачи Продукции в офисе Подрядчика представителю транспортной компании или курьеру после подписания документов, предусмотренных в пункте 2.8. Договора. Передача Продукции Подрядчиком, ее приемка по количеству и качеству осуществляются представителю только при предъявлении паспорта и соответствующей доверенности от курьерской службы или транспортной компании. 

            7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникающими из действия непреодолимой силы, как-то: пожар, стихийные бедствия, объявленная или фактическая война и других действий, делающих невозможным исполнение настоящего договора. Сторона, которая не имеет возможности выполнить свои обязательства вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления. Если вышеуказанные обстоятельства будут длиться свыше 3-х месяцев, то любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

            8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут при возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Претензия может быть направлена способами, указанными в пунктах 2.3.1.- 2.3.3. Договора. Срок ответа на претензию устанавливается в 30 (Тридцать) календарных дней.

8.3. При невозможности разрешить спор в досудебном порядке, его разрешение подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

            9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1.   Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами, и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

9.2.   Договор составлен в 2-х экземплярах, подписанных Сторонами, и имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3.   Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Стороны признают возможность подписания Договора, дополнительных соглашений к нему, запросов, Заказ-нарядов, окончательных версий макетов с помощью электронно-цифровых подписей. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

            10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

      10.1. ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель Кальницкий Дмитрий Сергеевич

ОГРНИП: 324632700003139, ИНН: 631112354358, КПП: (нет)

Адрес: 443017, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Волгина д. 19

Адрес фактический: 125499, Россия, город Москва, Кронштадтский бульвар, д. 39, корп. 1

Банковские реквизиты: р/с: 40802810300005859771 в АО "Тинькофф Банк" г. Москва, к/с: 30101810145250000974, БИК: 044525974

Коды статистики: ОКПО: 2028879191, ОКТМО: 36701305000

Контактная информация: Телефон: +7 (495) 138-43-64, Сайт: https://dksprint.ru/, Электронная почта: zakaz@dksprint.ru

10.2. ЗАКАЗЧИК: